Segíthetek?
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Számoljunk :-)
Indulás: 2007-01-04
 

Vissza a főoldalra

 
Megkinálhatlak ?
 
Fórum
 
Ennyien vagyunk jelen
látogató van itt
 

 

       Üzletitervek.hu

Tanulóknak segítség

 

három az egyben

 

Érettségizőknek

 
Kresz oktatás
 
Próba

n

 

 

firkafal
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 

         

Portalguru

   

 

 

Letöltések

 Itt aztán

rengeteg tanagyagot

találsz, amit letölthetsz

KATT IDE !!!

 
tb
Tartalom
 
építési és üzemeltetési szerződés

 

 

Építési és üzemeltetési szerződés

 

  1. A szerződő felek:

  a) Megrendelő:............................................. (teljes cégnév, székhely,
adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám);

  b) Vállalkozó:............................................... (teljes cégnév, székhely,
adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám).

  

  2. A Megrendelő – a Vállalkozó................................................ -én kelt
árajánlata alapján – megbízza a Vállalkozót, hogy a 3. pontban leírt neonreklám-berendezést megépítse, majd az átadást követően folyamatosan üzemeltesse.

  

  

  I. Az építésre vonatkozó megállapodások

 

  1. A neonreklám-berendezés adata

  A berendezés üzemelési helye:..........................................................

  A berendezés mérete: ...... ..... ...... m x ...... ..... ...... m

  Az építmény felülete:.................................................... négyzetméter

  Elhelyezés, grafika:...........................................................................

  A korábban jóváhagyott látványterveknek, a szabványos emblémának, logónak és a színmintá(k)nak megfelelően.

  A felirat szövege:...............................................................................

  

  2. A kivitelezés módja

  Reklámtest:......................................................................................

  

  3. Kivitelezési határidő

  A Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően – a már elkészült tervdokumentációt mellékelve – azonnal beadja az illetékes építésügyi hatósághoz az építési engedély iránti kérelmet, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az építési engedély mielőbb rendelkezésre álljon.

  A Megrendelő biztosítja a Vállalkozót arról, hogy a tulajdonos jóváhagyását a reklámberendezés létesítéséhez megkapta, a szükséges bérleti szerződést – amely az építési engedély kiadásakor lép hatályba – a Megrendelő a tulajdonossal megkötötte.

  Az építési engedélyt a Vállalkozó a kézhezvételkor azonnal bemutatja a Megrendelőnek, mivel ez az 5. pont szerinti előleg átutalásának feltétele.

  A munka megkezdésének napja az előlegnek a Vállalkozó számláján történő megjelenését követő nap.

  A berendezés műszaki átadás-átvételi eljárását a munka megkezdésétől számított három hónapon belül le kell bonyolítani.

  A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni, ha az előző pontban írt teljesítési határidőt bármely okból nem tudja betartani. Ez esetben a felek közösen döntenek az átadás-átvétel új határidejéről.

  A Vállalkozónak felróható késedelem esetén a Megrendelőt ...... Ft/nap késedelmi kötbér illeti meg.

  

  6. Felelősség

  A Vállalkozó felelős azért, hogy a munkavégzés során, annak minden fázisában a hatósági előírásokat, szabványokat és az egyéb vonatkozó jogszabályokat betartsák, a munka- és balesetvédelmi, valamint a vagyon- és tűzvédelmi előírásoknak eleget tegyenek.

  Az építés során a Vállalkozó érdekkörében felmerülő mindennemű kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni.

  A Vállalkozó a jóváhagyott tervektől nem térhet el. Mindennemű eltérés kijavítási kötelezettséggel vagy a munka újbóli elvégzésének kötelezettségével jár, és ha ez késedelmet is okoz, a Vállalkozó az 5. pont szerinti késedelmi kötbért is köteles megfizetni.

  

  7. Vállalkozói díj

  A vállalkozói díj: ...... Ft + áfa.

  A vállalkozói díj 50%-át – előleg címén – a Megrendelő az építési engedély bemutatását követően a Vállalkozó számlája alapján, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással kifizeti.

  A fennmaradó 50% kifizetése a berendezés átadását követően, a Vállalkozó számlája alapján, ugyancsak 8 napon belüli átutalással történik.

  A vállalkozói díj a következőket foglalja magában:*

  – elektromos, szerkezeti és statikai tervezés;

  – szakigazgatási engedélyeztetés, az építési engedély beszerzése;

  – állványozás, tetőbontás, szigetelés, helyreállítás;

  – a régi tartószerkezet megerősítése és szükséges átalakítása, vagy tartószerkezet gyártása, új tartószerkezet szerelés;

  – a teljes reklámhordozó legyártása, üvegtechnika;

  – elektromos szerelés;

  – helyszíni összeszerelés, KATO beemelés;

  – szabványossági mérések, jegyzőkönyvek;

  – szervezési költség (service fee).

 

  * A nem kívánt rész törlendő.

  

  8. Az átadás-átvétel rendje

  A Vállalkozó a munka elkészültéről írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

  Az átadás-átvételi eljárás időpontjának egyeztetése, az eljáráson minden érdekelt megjelenésének a biztosítása a Vállalkozó feladata.

  

  9. A jelen szerződés az aláírása napjától érvényes, azonban csak akkor lép hatályba, ha az építésügyi hatóság az építési engedélyt megadja.

  Ha a hatóság az építési engedély kiadását megtagadja, a felek egymással szemben semmiféle igényt nem támasztanak.

  Az építésügyi hatóság határozata ellen jogorvoslattal csak a Megrendelő hozzájárulásával élhet a Vállalkozó.

  

  

  II. Az üzemeltetésre vonatkozó megállapodások

 

  1. Az átadás-átvételt követően a Vállalkozó felel a neonreklám szerződésszerű üzemeltetéséért.

  

  2. A neonberendezés kivilágítási/világítási ideje: téli időszámításkor 18 órától 23 óráig, nyári időszámításkor 19 órától 24 óráig.

  

  3. A Vállalkozó köteles a neonberendezés üzemszerű működését két naponta ellenőrizni, és a szükséges karbantartási munkákat folyamatosan elvégezni.

  

  4. Ha a berendezés meghibásodik, a Vállalkozó a javításokat az alábbi határidők betartásával köteles elvégezni:

  – eseti üvegcsőtörés esetén 4 napon belül csere,

  – tömeges csőtörések (pl. jégverés, viharkár miatt) 7 munkanapon belül csere,

  – transzformátor meghibásodása esetén 3 munkanapon belül csere,

  – alkonykapcsoló meghibásodása esetén 5 munkanapon belül javítás vagy csere.

  

  5. A határidők elmulasztása esetén a Megrendelő ...... Ft/nap kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben.

  

  6. A karbantartási munkák az alábbiakra terjednek ki:

  – nagy- és kisfeszültségű fénycsövek és egyéb fényforrások, ezek tartozékainak és vezetékeinek karbantartása, javítása, cseréje;

  – a kapcsolóóra beállítása és szükség szerinti szervizmunkái;

  – az alkonykapcsoló karbantartása, javítása;

  – a berendezés villamos rendszerében bekövetkezett zárlatok, szakadások elhárítása;

  – a transzformátorok és tartozékaik karbantartása, javítása, cseréje.

  

  7. Amennyiben a berendezés állagában elemi kár vagy szakszerűtlen, erőszakos, idegen beavatkozás okoz kárt, a Vállalkozó erről a Megrendelőt értesíti, és vele együtt helyszíni szemlét tart. A szükséges intézkedésekről (bejelentés a biztosítóhoz, kártérítési igény érvényesítése, egyéb intézkedések) közösen döntenek.

  

  8. A Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést abban az esetben, ha reklámberendezésen a Megrendelő átalakítást vagy javítást végeztet a Vállalkozó engedélye nélkül. Ez esetben a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a díjat a jelen szerződés teljes tartamára kifizetni.

  

  9. A Vállalkozó garanciális kötelezettségei

  A garancia időtartama az új vagy felújított berendezés műszaki átadásától számított egy év.

  A garanciális kötelezettségek az alábbiakra vonatkoznak:

  – a mérőóra meghibásodása és annak cseréje,

  – a felszálló primer elektromos tápvezeték meghibásodása esetén annak cseréje,

  – a betűtestek, plexilapok külső, erőszakos behatás következtében előállt károsodása esetén azok cseréje.

  

  10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési és felújítási munkák megkezdése előtt legalább 5 nappal az 1. pontban írt épület tulajdonosát/képviselőjét a munkálatokról tájékoztatni kell.

  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy építési, felújítási vagy karbantartási munka – az esetleges sürgős, balesetveszély elhárítását célzó munkákat kivéve – csak hétköznap 8–17 óra között végezhető.

  

  11. A Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik a reklámberendezés által, vagy annak építése, karbantartása vagy üzemeltetése során okozott mindennemű kárért (hibás felfüggesztés miatt lehulló alkatrészek, leejtett szerszámok, villamos berendezés üzemvitelével kapcsolatos károkozás stb.). Amennyiben ilyen károk miatt akár a reklámozót, akár a Megrendelőt vagy az épület tulajdonosát kártérítésre köteleznék, a Vállalkozó köteles azt a részükre megtéríteni.

  

  12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

  A szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban, mindkét fél egyező akaratával érvényes.

  

  13. A felek minden vitás kérdést, amely a jelen szerződésből vagy annak teljesítése során felmerül, megkísérelnek egyeztetéssel, egyezség útján rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének.

  

 

Kelt: ...... ..... ...... ....,  ...... év ...... ..... ... hó ...... nap

 

 

          .... ... ..... ...... ..........                        .... ... ..... ...... ..........

                 Megrendelő                                        Vállalkozó

 

 

 

 

              

 

Menü
 
Itt reklámozd a honlapod
 

               Üzletitervek.hu

  

Levél
 

              

Adóbevallás készítsd el magad !
 
Milyen nap van ma :-)
2024. Március
HKSCPSV
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 

Hasznos linkek

 


Érdekes linkek

 

Idő
 

Szerződés minták

 

Fontosabb címek telefonszámok

 

 

 

 

 

              Pénzügyi tétlek

      

 

 

     Segédletek 

   Bizonylatokról

   Bekerülési érték               

   Kontírozások   

       

   Komplex Mutatószámok

 

 

   Képletgyűjtemény

   Pénzügyi feladatok

   Kötvények, Részvények

   Alap számítások

  Pénzügy

   Unió

 

Párom munkái

 
Pedig ács :-)

 

 
Zene
 

Szeretnél egy jó receptet? Látogass el oldalamra, szeretettel várlak!    *****    Minõségi Homlokzati Hõszigetelés. Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését.    *****    Amway termék elérhetõ áron!Tudta, hogy az általános tisztítószer akár 333 felmosásra is alkalmas?Több info a weboldalon    *****    Florence Pugh magyar rajongói oldal. Ismerd meg és kövesd az angol színésznõ karrierj&#232;t!    *****    Fele királyságomat nektek adom, hisz csak rátok vár ez a mesebirodalom! - Új menüpont a Mesetárban! Nézz be te is!    *****    DMT Trip napló, versek, történetek, absztrakt agymenés:)    *****    Elindult a Játék határok nélkül blog! Részletes információ az összes adásról, melyben a magyarok játszottak + egyéb infó    *****    Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre